2024年简易工程施工合同

简易工程施工合同

随着经济全球化的不断发展,对外工程承包成为国际贸易的一个重要方面。那么简易工程承包合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的简易工程施工合同,感谢您的阅读。

发包人: (简称甲方

承包人: (简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称: ;

2、工程地点: ;

3、工程范围:

2024年简易工程施工合同 - 松果号-1

4、承包方式: 。

二、合同工期

1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。

五、付款方式

付款方式:本工程进场完成 %工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的`时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决:

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间:___年___月___日

合同订立地点:____________________

本合同共_ 页

发包人:(盖章)

法定代表人/委托代理人:(签字)

承包人:(签字) 联系方式:

开户银行:

银行账号:

松果号 作者:松果号原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.6480i.com/archives/97656.html

(0)
松果号松果号
上一篇 2024年10月7日 上午4:03
下一篇 2024年10月7日 上午4:06

推荐阅读

  • 2024年保姆雇佣合同

    保姆雇佣合同范文7篇 在人民愈发重视法律的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编为大家整理的保姆雇佣合同7…

    2024年10月7日
    149
  • 2024年个人雇佣保姆合同

    个人雇佣保姆合同范本(精选11篇) 随着法律观念的日渐普及,越来越多事情需要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编帮大家整理的个人雇佣保…

    2024年10月7日
    150
  • 2024年雇佣合同保姆-雇佣合同

    雇佣合同保姆-雇佣合同 随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的用途越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的’…

    2024年10月7日
    162
  • 2024年子女成年自愿离婚协议书简洁版

    子女成年自愿离婚协议书简洁版(通用6篇) 在充满活力,日益开放的今天,男女老少都可能需要用到协议书,签订签订协议书是最有效的法律依据之一。那么协议书的格式,你掌握了吗下面是小编精心…

    2024年10月7日
    151
  • 2024年深圳离婚协议书标准版

    深圳离婚协议书2022标准版(通用17篇) 在生活中,各种协议书频频出现,签订协议书能够较为有效的约束违约行为。什么样的协议书才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的深圳离婚协议书20…

    2024年10月7日
    159

发表回复

登录后才能评论